一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A.全国人民代表大会
B.全国人民代表大会常务委员会
C.国务院
D.最高人民法院
2.A建筑集团公司在申报建筑资质时，发现所在地省政府制定的《关于建筑企业资质申报的相关规定》与《建筑法》相抵触，A建筑集团公司可以向（）提出书面审查建议。
A.国务院
B.全国人民代表大会
C.全国人民代表大会常务委员会
D.住房和城乡建设部
3.省、自治区、直辖市、设区的市人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规。下列属于地方性法规的是（）。
A.《城市房地产开发经营管理条例》
B.《天津市建筑市场管理条例》
C.《市政公用设施抗灾设防管理规定》
D.《城市房地产管理法》
4.关于委托代理的说法，正确的是（）。
A.委托代理是指根据法律的规定而发生的代理
B.建设工程的承包活动可以委托代理
C.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，代理人和第三人应当承担连带责
任。
D.数人为同一代理事项的代理人的，当事人可以约定分别行使代理权
5.年8月1日，张师傅将自己的一套商品房和一辆汽车分别卖出，同年8月20日分别将房屋和汽车交付给买方，同年8月30日分别办理了房屋和汽车的过户手续。汽车和房屋的所有权变更的日期是（）。
A.都是年8月20日
B.汽车年8月30日，房屋年8月20日
C.汽车年8月20日，房屋年8月30日
D.都是年8月30日
6.关于建设用地使用权的流转和续期说法，正确的是（）。
A.流转的方式包括转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当采取书面形式订立相应的合同
B.建设用地使用权期间届满的，自动续期
C.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分
D.互换的建设用地使用期限重新计算
7.下列情形中，产生侵权之债的是（）。
A.建设单位与材料供应单位签订年度框架采购协议
B.设备租赁单位在大雨天气进行起重机械安装、拆卸和顶升作业
C.施工现场的脚手架倒塌导致多人受伤
D.施工企业将本应当汇给供货商甲的货款汇给了供货商乙
8.关于商标专用权的说法，错误的是（）。
A.商标设计者的人身权由专利权法保护
B.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利
C.未经核准注册的商标不受商标法保护
D.商标专用权的内容只包括财产权
9.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。
A.保证合同的主体是乙与丙
B.丙的保证方式为连带责任保证
C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担责任
10.根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）。
A.提单
B.林地所有权
C.依法可以转让的股票
D.存款单
11.关于保险索赔的说法，正确的是（）。
A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的损失程度有关的证明和资料
B.建筑工程一切险由于设计错误导致的损失可以要求保险人赔偿
C.财产虽然没有全部毁损或者灭失但其损坏程度已达到无法修理，应当按照部分损失赔偿
D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
12.建设单位办理工程项目质量监督手续应当在（）。
A.开工之前
B.办理开工报告之前
C.领取施工许可证之前
D.中标通知书发出后签订施工合同之前
13下列关于建造师执业范围的表述，错误的是（）。
A.大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任
B.一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人
C.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D.建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于变更10个工作日内报有关部门及时进行变更
14.关于编制招标文件，说法正确的是（）。
A.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，从自招标文件开始发出之日起算
B.招标人编制招标文件的内容违反法律规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人投标的，招标人应当立即重新招标
C.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前提出
D.招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人
15.下列关于联合体投标，说法正确的是（）。
A联合体各方分别签订投标协议后，连同投标文件自行提交至招标人处
B联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同，按照合同约定承担各自责任
C招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争
D联合体一般在提交资格预审申请文件前组成，经招标人许可，可在提交资格预审申请文件后组成
16.根据《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》的规定，下列说法正确的是（）。
A.严禁任何单位和部门将现金保证金挪作他用，保证金到期应当及时予以退还
B.以银行保函替代工程质量保证金的，银行保函金额不得超过工程价款结算总额的2%
C.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位可以同时预留工程质量保证金
D.农民工工资支付保函全部采用具有见索即付性质的独立保函，并实行无差别管理
17.某工程进行公开招标，在投标截止时，招标人发现投标人少于三个，此时（）。
A.应正常开标
B.应重新招标
C.可以进行评标
D.可改为邀请招标
18.根据《建筑市场信用管理暂行办法》的规定，下列说法正确的是（）。
A.在办理行政许可过程中，对诚信典型和连续6年无不良信用记录的行政相对人，可根据实际情况实施“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施
B.优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关表彰奖励等信息
C.优良信用信息公开期限一般为6个月至3年
D.公开建筑市场各方主体信用信息不得危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定，不得泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私
19.下列认定标准属于承揽业务不良的是（）。
A.未按照节能设计进行施工的
B.相互串通投标或与招标人串通投标
C.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的D.涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的
20.下列认定标准不属于工程质量不良的是（）。
A.或者拖延履行保修义务的
B.按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的
C.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的
D.未按照节能设计进行施工的
21.下列关于开工日期的说法，错误的是（）。
A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期，开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
B.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际进场的时间为开工日期
C.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
D.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期
22.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）。
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
23.某施工合同约定，工程通过竣工验收后3个月内，结清所有工程款。年6月17日工程通过竣工验收，但直到年9月30日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。年12月11日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。
A.年6月17日
B.年9月17日
C.年9月30日
D.年12月11日
24.A公司欲建办公大楼，B公司具有相应的资质等级，故A公司将工程发包给B公司，后B公司又把工程全部交给绿城公司，则下列说法错误的是（）。
A.恒大与绿城订立的该合同为无效合同
B.因合同取得的财产，应当予以返还
C.有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失
D.恒大与绿城订立的该合同为可撤销合同
25.下列属于无效合同的类型的有（）。
A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害集体利益
B.一方乘人之危订立的合同
C.恶意串通损害第三人利益的合同
D.显失公平的合同
26.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。
A.某律师与施工企业约定法律培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的同事代为授课
B.甲因急用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙
C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权
D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位
27.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。
A.订立劳动合同
B.实际用工
C.劳动合同备案
D.实际支付工资
28.下列关于劳务派遣的说法，正确的是（）。
A.劳务派遣是指用工单位与劳动者订立劳动合同
B.用工单位和劳动者订立劳务派遣协议
C.由用人单位向劳动者支付工资、福利及社会保险费用
D.用人单位提供劳动条件
29.下列关于劳动争议的解决方式，说法正确的是（）。
A.劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成
B.劳动争议发生后，由劳动者向本单位劳动争议调解委员会申请调解
C.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、职工代表、用人单位代表组成
D.劳动争议发生后，可以直接向人民法院提起诉讼
30.根据《环境噪声污染防治法》，下列关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。
A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工单位必须提出环境影响报告书
B.环境影响报告书中，应当有建设单位的意见
C.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准
D.环境影响报告书应当向建设项目所在地单位和居民进行公告
31.根据《大气污染防治法》，关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。
A.防治扬尘污染的费用不列入工程造价
B.施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案
C.暂时不能开工的建设用地，施工单位应当对裸露地面进行覆盖
D.暂时不能开工超过6个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖
32.年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于年3月10日向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到年6月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。
A.发证机关应当收回该施工许可证
B.建设单位应当在年4月15日前申请延期
C.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效
D.不能按期开工，应当在1个月内向发证机关报告
33.某工程实际施工人甲诉建设单位乙公司支付工程欠款，法院在审理的工程中，下列做法符合法律规定的是（）。
A.裁定不予受理
B.追加违法分包人丙公司为共同被告
C.查明发包人欠付违法分包人丙公司的工程价款数额
D.判决乙公司和违法分包人丙公司承担连带责任
34.关于工程建设行业标准的表述中，错误的是（）。
A.行业标准不得与国家标准相抵触
B.行业标准的批准部门应当适时进行复审，一般为五年一次
C.行业标准由国务院标准化行政主管部门制定
D.工程建设行业标准的制定程序，可以按照准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行。
35.根据《标准化法》关于企业标准的说法，正确的是（）。
A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准
B.企业标准可以高于国家标准
C.企业标准应当高于行业标准
D.企业标准应当与团体标准相符
36.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中不需要标明的是（）。
A.工程名称
B.取样部位
C.样品名称
D.工程地点
37.以下不属于建筑工程五方责任主体项目负责人的是（）。
A.施工单位项目经理
B.勘察单位项目负责人
C.造价单位项目负责人
D.设计单位项目负责人
38.关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。
A.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商
B.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位做出详细说明
C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限
D.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任
39.关于建设工程监理的说法，错误的是（）。
A.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务
B.工程建设强制性标准以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等属于监理单位的监理依据
C.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面
D.建设单位不得将工程委托给具有相应资质等级的设计单位，实行监理
40.下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.施工企业资质等级证书及营业执照副本
D.工程勘察设计文件
41.依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（）。
A.照明设备的安装
B.建设单位拨付工程款
C.采暖制冷系统的使用
D.墙体材料的使用
42.根据《消防法》，除国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工以外的建设工程消防验收，（）。
A.施工单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收
C.建设单位在申请验收后应当报住建部备案
D.经依法抽查不合格的，应当停止使用
43.关于竣工环保验收、节能验收、规划验收的说法，正确的是（）。
A.影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，施工单位应当对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告
B.分期建设、分期投入生产或者使用的项目，其相应的环保设施应当全部完成后统一验收
C.检验批验收和隐蔽工程验收应由总监理工程师主持，施工单位相关人员参加
D.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度
44.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分
价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
A.签订合同时当地
B.履约时工程所在地
C.签订合同时工程所在地
D.履约时合同签订地
45.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。
A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，也包括分管安全生产的副总工程师
B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于施工时间的25%
C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D.建筑拖工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查
46.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人、项目负责人现场带班制度的说法，正确的是（）。
A.项目负责人每月带班时间不少于施工时间80%，因事离开现场，应向施工单位请假
B.危大工程施工时，施工单位负责人和项目负责人都应当带班检查
C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可书面委托集团公司所在地的负责人对施工现场进行带班检查
D.工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人可以到施工现场带班检查
47.关于施工现场安全防护的说法，正确的是（）。
A.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由建设单位负责
B.办公区和生活区、作业区分开，保持安全距离
C.不得在尚未竣工验收的建筑物内设置员工集体宿舍
D.可能危及管道安全，建设单位应在开工7日前通知管道所属单位，并制定应急预案
48.关于安全生产事故报告的说法，正确的有（）。
A.单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府报告
B.事故发生后，事故现场有关人员应当1小时内向本单位负责人报告
C.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
D.所谓单位负责人，可以是事故发生单位的主要负责人，也可以是事故发生单位主要负责人以外的其他分管安全生产工作的副职领导或其他负责人
49.关于发生施工生产安全事故补报、应当采取措施以及调查处理的说法，正确的有（）。
A.道路交通事故、火灾事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报
B.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府应当委托事故发生单位组织事故调查组进行调查
C.特别重大以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查
D.因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证
50.下列责任中，属于设计单位安全责任的是（）。
A.确定安全施工措施所有费用
B.对施工安全技术措施进行审查
C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见
51.下列责任中，属于监理单位安全责任的是（）。
A.不得要求购买、租赁和使用不符合安全的设备
B.依法对施工安全事故隐患进行处理
C.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见
52.下列关于行政纠纷解决途径的选项中，正确的是（）。
A.行政复议是指复议机关对抽象行政行为的合法性和适当性进行审查，并做出决定的制度
B.行政复议采用开庭审理的形式
C.当事人可以自主选择行政诉讼和行政复议
D.行政诉讼的原告与被告恒定
53.大黄村的黄某跟随隔壁大吴村的包工头吴某进县城务工两年，都居住在工地旁边的员工宿舍。现黄某欲对拖欠其工资3万元的包工头吴某提起诉讼，以下说法正确的是（）。
A.此案应由中级人民法院管辖
B.此案应由黄某住所地人民法院管辖
C.此案应由吴某住所地人民法院管辖
D.此案应由员工宿舍所在地人民法院管辖
54.下列关于民事诉讼证据的选项中，正确的是（）。
A.存有疑点的视听资料，不能作为认定案件事实的依据
B.在勘验过程中，勘验人或者勘验人的成年家属应到场，拒不到场的，停止勘验
C.书面形式的证据就是书证
D.当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，经对方当事人认可其主张可以获得法院支持
55.下列选项中关于诉讼时效的说法，正确的是（）。
A.案件超过诉讼时效，法院不予受理
B.诉讼时效届满，义务人可以履行其给付义务
C.诉讼时效届满，义务人同意履行的，可以诉讼时效期间届满为由再抗辩
D.人民法院应当主动适用诉讼时效
56.年7月17日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，7月18医院检查才发现骨折。王某于同年7月28日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推诿。次日，王某前往法院起诉途中，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是（）。
A.本案诉讼时效于年7月18日届满
B.本案诉讼时效于年7月28日届满
C.王某7月28日的行为适用诉讼时效中止
D.王某7月29日的行为适用诉讼时效中止
57.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。
A.法庭调查的顺序里，当事人最后陈述
B.判决一律公开宣告，同时必须告知当事人上诉权利
C.法庭笔录必须由书记员签字，并当众宣读
D.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决
58.某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是（）。
A.施工单位有权向人民法院申请执行
B.施工单位申请执行的期间为1年
C.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖
D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖
59.甲乙双方的合同纠纷于年9月1日开庭仲裁，9月2日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，9月3日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，9月4日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。
A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B.该调解书自年9月3日产生法律效力
C.若当事人签收调解书后反悔，可以向人民法院起诉
D.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁
60.县食药局认定某公司用超出保质期的食品原料生产食品，根据《食品安全法》没收违法生产的食品和违法所得，并处5万元罚款。公司不服申请行政复议。下列（）说法是正确的。
A.公司应当自没收行为发生之日起20日内申请行政复议
B.复议机关应采取开庭审理方式审查此案
C.公司可向市食药局申请行政复议，也可向县政府申请行政复议
D.申请人申请行政复议，不可以口头申请
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有一个错误选项。选错，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61.关于项目经理部和项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理部是建设单位为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织
B.项目经理部具有法人资格，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构，可以独立承担承担法律责任
C.小型施工项目可以不设立项目经理部
D.项目经理受企业法定代表人的委派，是对建设工程施工项目全面负责的项目管理者
E.在每个施工项目上必须有一个项目经理，是一种施工企业内部的岗位职务
62.表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括（）。
A.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由，如行为人持有由本人发出的委任状、已加盖公章的空白合同书
B.须本人存在过失
C.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为
D.须相对人为善意
E.代理行为必须是具有法律意义的行为
63.关于物权的设立、变更、转让、消灭和保护的说法，正确的是（）。
A.不动产物权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力
B.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记
C.未办理物权登记的，物权合同无效
D.动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外
E.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物
64.关于建设工程债的说法，正确的是（）。
A.合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据
B.不当得利指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为
C.无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系
D.因其他责任人的原因，建筑物倒塌造成他人损害，由建设单位与施工单位承担连带责任
E.悬挂物发生坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人应当承担侵权责任
65.下列财产中可以作为抵押物的有（）。
A.建设用地使用权
B.土地所有权
C.被扣押的汽车
D.正在建设的工程
E.宅基地土地使用权
66.下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有（）。
A.工伤保险
B.机械损害险
C.建筑工程一切险
D.安装工程一切险
E.勘察设计责任险
67.根据《绿色施工导则》，关于施工节材的说法，正确的有（）。
A.施工过程中，应当使用预拌混凝土和预拌砂浆
B.图纸会审时，应审核节材与材料利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低40%
C.应根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运
D.应采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数
E.应就地取材，施工现场公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的80%以上
68.下列选项中，不需要办理施工许可证的是（）。
A.农民自建房屋
B.军用房屋建筑工程
C.实行开工报告批准制度的工程
D.临时性样板房
E.工程投资额在30万元以上的工程
69.下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的有（）。
A.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行
B.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期满之前进行
C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容应作为投标文件的组成部分
D.在投标截止日期前进行补充、修改的内容作为投标文件的组成部分
E.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
70.根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，错误的是（）。
A.融资租赁合同属于涉及三方的合同
B.出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，但须经承租人同意
C.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务
D.承租人破产时，租赁物属于破产财产
E.出租人享有租赁物的所有权
71.建设工程设计合同约定，任何一方违约需支付违约金5万元，建设单位向设计单位支付了定金10万元。事后，设计单位由于延误交付设计图纸，导致建设单位损失20万元。故建设单位可以向设计单位要求其承担的责任有（）。
A.要求其支付损失20万元，并支付违约金5元及返还定金10万元
B.要求其支付双倍定金20万元，并支付损失20万元
C.要求其支付损失20万元，并返还定金10万元
D.要求其继续履行合同，并赔偿损失20万元
E.要求与其解除合同，并要求赔偿损失20万元
72.某工程开工前，施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资万。后工程进行过程中，建设单位经催告仍不按时支付工程价款，欠付工程款万元。施工单位要求建设单位支付工程欠款以及垫资利息并诉至法院，则下列说法正确的有（）。
A.施工单位要求支付垫资利息，法院应予支持
B.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持
C.工程欠款的利息应当自应付款之日起计算
D.工程欠款的利息未约定的，按照中国人民银行同期同类存款利率计算
E.付款时间未约定，工程未交付，为起诉之日
73.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证的说法，正确的有（）。
A.施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应3个月内到原机关办变更手续
B.不再具备安全生产条件，应当暂扣或吊销安全许可证
C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目，不得颁发施工许可证
D.遗失安全证的，应向原机关报告，由发证机关在
转载请注明：http://www.louisfeny.net/pxdzz/9513.html
